기사 (전체 38건)
설계변경 따른 계약금 미조정 변경계약서 미발급에 시정명령
◇사건경위=피신고인이 설계변경으로 공사 기간과 하도급대금이 늘어났음에도 변경계약서 및 증액된 하도급대금 등을 신고인에게 지급하지 않아 발생한 사건이다.◇판단=피신고인은 발주자로부터 2차례 설계변경에 따른 계약금액을 ...
유태원 기자  |  2019-01-01 05:00
라인
구두지시한 추가공사비 미지급… 대질조사 통해 합의 도출
◇사건경위=신고인이 피신고인으로부터 ‘○○○ 사우나 리모델링 공사 중 타일자재, 타일시공, 방바닥 통미장공사’를 하도급 받아 공사를 완료했으나, 피신고인이 신고인에게 계약금액 전액 및 추가공사비를 지급하지 않아 분쟁...
유태원 기자  |  2018-12-24 07:00
라인
하도대 등 총 5억3000만원 유보… 시정명령·과징금 4억5000만원 부과
◇사건경위=신고인이 시공에 참여한 아파트가 준공 검사를 받았음에도 피신고인이 하도급 업체에게 정산·하자보수 등의 이유로 하도급대금, 지연이자, 어음 대체결제 수수료 등을 유보·지급하지 않아 발생한 사건이다.◇판단=피...
유태원 기자  |  2018-12-17 07:00
라인
공사지체 이유로 대금 미지급 대질조사 통해 합의 정산 이끌어
신고인은 ‘○○동 공동주택 신축공사 중 가구공사’를 하도급 받아 시공 중 공사비 약 5억3000만원의 대금을 지급받지 못해 분쟁이 발생했다.사건내용을 조사한 결과, 해당공사는 발주자가 신고인에게 하도급대금을 직접지급...
유태원 기자  |  2018-12-10 07:00
라인
하도대·추가공사비 미지급 대질조사 통해 합의 정산 이끌어
신고인이 피신고인으로부터 ‘○○오피스텔 신축공사 중 석공사’를 하도급 받아 공사를 완료했으나, 피신고인이 약 3개월 동안 하도급 대금 약 2400만원과 추가공사비 5300만원 등 총 7700만원의 대금을 지급하지 않...
유태원 기자  |  2018-12-03 07:00
라인
추가공사 변경 계약서 발급 없이 2억 이상 하도대 감액… 검찰 고발
◇사건경위=피신고인 ○○건설이 11개 현장의 ‘에어컨 냉매 배관공사’를 신고인에게 위탁한 뒤 추가공사를 지시하고도 변경계약서를 발급하지 않았고, 정당한 사유 없이 하도급대금을 감액해 발생한 사건이다.◇판단=피신고인은...
유태원 기자  |  2018-11-19 07:00
라인
공사대금 미지급·보험료 전가
조사·분쟁조정 통해 정산 이끌어
◇조정사례1=피신고인은 신고인에게 ‘○○물류센터 신축공사’와 ‘○○아파트 신축공사 중 습식공사’ 등 2건을 하도급했고 신고인이 1건의 공사를 완료했으나, 피신고인이 1년 동안 약 5000만원의 대금을 지급하지 않아 ...
유태원 기자  |  2018-11-12 07:00
라인
하도대·어음대체결제 수수료 미지급에 시정명령 및 과징금 3억원
◇사건경위=피신고인이 신고인과 하도급계약 체결 후 하도급대금, 지연이자, 어음대체결제 수수료 등을 지급하지 않아 발생한 사건이다.◇판단=먼저 피신고인은 정당한 사유 없이 1년6개월 동안 하도급대금 1600만원을 법정...
유태원 기자  |  2018-11-05 07:00
라인
공사대금 미지급 분쟁 당사자간 조정 통해 대금지급 이끌어
◇조정사례1=피신고인은 신고인에게 ‘○○교회 신축공사 중 조적, 방수, 미장공사’를 하도급 해 신고인이 시공을 완료했으나, 미지급 공사비 약 672만원 및 추가공사비 약 2824만원을 지급하지 않아 발생한 사건이다....
유태원 기자  |  2018-10-29 07:00
라인
부당한 하도대 결정 행위 과징금 2억900만원…검찰 고발도
◇사건경위=피신고인이 신고인에게 ‘부산 00동 신축공사 중 조경공사’를 위탁한 후 추가공사에 대한 서면을 교부하지 않고, 부당한 방법으로 하도급대금을 낮게 결정해 발생한 사건이다.◇판단=피신고인은 신고인에게 상기 공...
전문건설신문 기자  |  2018-10-22 07:00
라인
미지급 공사비 등 16억5400만원 대질조사 통해 합의정산 이끌어
◇사건경위=신고인이 피신고인으로부터 ‘○○아파트 공사 중 철근콘크리트공사’를 하도급 받아 시공을 완료했으나 공사비 미지급금 약 6800만원, 추가공사비 약 12억원을 지급받지 못하고 전가비용 약 3억8600만원 및 ...
유태원 기자  |  2018-10-15 07:00
라인
추가공사대금·하도대 지연이자 미지급 시정명령과 함께 과징금 9200만원 부과
◇사건경위=○○건설이 ‘고속국도 건설공사’ 중 토공사 및 철근콘크리트공사를 신고인에게 위탁하면서 추가공사비를 지급하지 않거나 하도급대금을 늦장 지급했으며, 이에 따른 지연이자도 지급하지 않아 발생한 사건이다.◇판단=...
유태원 기자  |  2018-10-08 07:00
라인
하도대 등 미지급 3억5000만원 대질조사 끝에 합의정산 이끌어
◇사건경위=신고인이 피신고인으로부터 ‘○○하우스 신축공사 중 잡철물공사’를 하도급 받아 시공을 완료했으나, 피신고인이 공사비 약 1억1000만원과 추가공사비 약 2억4000만원을 신고인에게 지급하지 않아 발생한 사건...
유태원 기자  |  2018-09-17 08:00
라인
변경계약서 서면 미발급 행위 하도대 지급보증 미이행에 시정명령
◇사건경위=◯◯건설이 하도급계약 체결 후 하도급계약 물량 변동에 따른 변경계약서를 발급하지 않고 하도급대금지급보증도 이행하지 않아 발생한 사건이다.◇판단=먼저 ◯◯건설은 수...
유태원 기자  |  2018-09-10 07:00
라인
6억 넘는 하도대 부당감액 대질조사 끝에 합의정산 도출
◇사건경위=피신고인은 신고인에게 ‘○○지방법원 ○○청사 건축공사 중 인테리어공사’를 하도급해 신고인이 시공을 완료했으나 선급금 미지급, 하도급계약내용과 상이한 추가공사 지시, 정산내역에서 임의적으로 추가공사 누락, ...
유태원 기자  |  2018-09-03 07:00
라인
하도대 지연 이자 등 15억 미지급 시정명령과 과징금 8100만원 부과
◇사건경위=○○건설이 한국도로공사가 발주한 ‘고속국도 제65호선 주문진-속초 간 건설공사(7공구)’와 대전지방국토관리청이 발주한 ‘천안시 국도 대체우회도로(배방-음봉) 건설공사’를 도급받아 8개 하도급 업체에게 토공...
유태원 기자  |  2018-08-27 07:00
라인
미지급 추가공사비·어음할인료 등 2700만원 합의정산
◇사건경위=신고인은 피신고인으로부터 ‘○○지역 신축공사 중 알루미늄판넬공사’를 하도급 받아 시공하던 중 피신고인이 추가공사비 및 어음할인료, 미지급 기성금 등을 신고인에게 부담시켜 발생한 분쟁이다. ◇사실조사=이 사...
유태원 기자  |  2018-08-20 07:00
라인
부당특약·추가공사·공상처리비 등 전가 사실조사 거쳐 50억원 합의 정산 이끌어
◇사건경위=신고인이 피신고인으로부터 ‘○○아파트 신축공사 중 골조공사’를 하도급 받아 시공하는 과정에서 부당특약, 추가공사비 발생, 공상처리비 부당 전가 등으로 인한 50억원의 손해비용을 신고인에게 부담시켜 발생한 ...
유태원 기자  |  2018-07-30 07:00
라인
외담대 수수료 미지급·현금결제 비율 안지켜 시정명령과 과징금 1억3900만원 부과
◇사건경위=○○건설이 신고인과 하도급계약을 체결하면서 하도급대금 지연이자와 어음 대체결제 수수료를 지급하지 않고, 또 현금 결제비율을 준수하지 않아 발생한 사건이다.◇판단=○○건설은 41개 수급사업자에게 목적물 수령...
유태원 기자  |  2018-07-23 07:00
라인
하도대 감액에 부당특약 공사비 전가 사실·대질조사 끝에 전액 정산 합의
◇사건경위=신고인은 피신고인으로부터 ‘○○ 도로개설공사 중 토공 및 구조물공사’를 하도급 받아 시공을 완료했으나, 피신고인이 하도급대금 부당감액, 부당특약 등의 수법으로 약 2억6000만원의 손해비용을 신고인에게 부...
유태원 기자  |  2018-07-16 07:00
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
여백
종료된 연재물
여백